До Момента Начала Оказания Услуг Англ

Договор оказания услуг по ремонту помещения

По окончании ремонтных работ стороны составляют и подписывают акт приема-передачи объекта. Этот документ служит подтверждением, что исполнитель в полном объеме выполнил взятые на себя договорные обязательства.

Запланировав ремонт жилого или промышленного помещения, собственник или управляющим этим помещением, как правило, привлекает для выполнения ремонтных работ индивидуальных предпринимателей или организацию, специализирующуюся на оказании услуг по ремонту. Регламент проведения ремонтных работ, объем и сложность задач, а также сроки выполнения, стоимость и график платежей указывают в договоре оказания услуг по ремонту.

Договор на оказание услуг педагога английского языка

3.1. Вносить изменения в расписание занятий по согласованию с Заказчиком. 3.2. Требовать от Заказчика выполнения заданий и практических упражнений, правил поведения во время обучения, указанных в п.6 настоящего Договора, и принимать соответствующие меры для их выполнения.

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по обучению английскому языку. Обучение включает в себя преподавание английского языка по материалам курса «Spoken English». Курс «Spoken English» состоит из 4 уровней обучения. Стоимость составляет .

До Момента Начала Оказания Услуг Англ

Наиглавнейшая цель технического перевода – достоверно и грамотно передать информацию первоисточника, добиться стилистического соответствия и абсолютной точности терминологии. Неточности в сложных технических переводах могут повлечь поломку техники, остановку производственного процесса и даже создать угрозу для здоровья и жизни людей.

Добрый день! Для банка необходимо заключить договор на двух языках, один из которых — Русский. Для контрагента критично заключить договор только на английском. Скажите пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?

Договор на оказание услуг по изучению иностранного языка

ДОГОВОР N на оказание услуг по преподаванию иностранного (английского) языка и переводу г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , паспорт , именуем в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: преподавание английского языка, оказание услуг по переводу в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 1.2. Срок оказания услуг: — начало: » » г.; — окончание: » » г. 1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя (г. ).

Разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в процессе переговоров и взаимных консультаций. 6.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров Стороны передают их на рассмотрение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии уплаты Исполнителю цены услуг соразмерно объему оказанных услуг в соответствии с актом об оказании услуг. 6.6.

Интересное:  Обязательно ли выставлять счет фактуру на аванс

Это видео недоступно

Торги в Российской Федерации подразделяются на открытые и закрытые, могут проводиться в один или два этапа, в форме конкурса или аукциона. Торги, осуществляемые для государственных нужд в рамках государственного заказа, проводятся только в один этап.

Сложности и новшества 44-ФЗ . Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Тендер (англ. tender — предложение) — конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера — участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия.

Договор об оказании услуг организации виртуальной РВХ сети NGN

5.1. Оплата организации услуг виртуальной РВХ сети NGN и Услуг производится по тарифам, установленным Прейскурантом ПГТС, действующим на момент оказания оплачиваемых услуг. Об изменении тарифов ПГТС извещает Абонента не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов через средства массовой информации и (или) информационные системы. Действующая версия в части предоставления услуг размещена на сайте ГТС» по адресу: www. *****.

3.2.6. В случаи, если Абоненту стали известны Аутентификационные данные третьих лиц, пользующимися Услугами ПГТС, не использовать эти данные (за исключением случаев, когда третьи лица уполномочили Абонента на такое использование) и не распространять такие данные любым способом.

Оформление договора об оказании консультационных услуг

По договору возмездного оказания услуг (а значит и по договору об оказании консультационных услуг) исполнитель обязан оказать услуги лично, если договором не предусмотрена передача права и обязанности исполнения третьему лицу — другому исполнителю (ст. 780 ГК РФ). В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 781 ГК РФ). Риск неисполнения договора об оказании консультационных услуг по обстоятельствам, не зависящим от сторон, несет заказчик, поскольку он обязан компенсировать исполнителю понесенные им расходы (п. 3 ст. 781 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения договора об оказании консультационных услуг любой стороной (ст. 782 ГК РФ) возможен в случае компенсации виновной стороной расходов (убытков).

Форма договора об оказании консультационных услуг действующим законодательством не установлена. Сторонами договора об оказании консультационных услуг (контракта) могут быть иностранные или российские лица. В содержании договора об оказании консультационных услуг должна быть ссылка на его предмет — оказание консультационных услуг. Договор об оказании консультационных услуг может быть заключен как в простой письменной, так и в устной форме, однако, учитывая возможные риски организации, рекомендуется заключать договор об оказании консультационных услуг путем составления документа, подписанного сторонами, поскольку несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Соблюдение письменной формы может помочь в отстаивании своих интересов в налоговых органах и суде.

Интересное:  Размеры и наказание по статье 228 2019 года

Договор на оказание услуг по преподаванию иностранного (английского) языка и переводу

2.1.4. Немедленно при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность или препятствующих исполнению настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом и в течение ___ (______) дней с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в названный срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.

5.2. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Договор оказания консультационных услуг текст

  • наименование юридических лиц и их представителей;
  • дата составления, дата (период) оказания консультационных услуг;
  • описание консультационной услуги;
  • стоимость консультационной услуги;
  • наименование должностей лиц, подписавших документ;
  • подписи должностных лиц с расшифровкой фамилий и печати сторон;
  • указание на отсутствие претензий заказчика к качеству услуг и согласие с выставленной суммой.
  • Другие документы, имеющие значение для оформления консультационных услуг Помимо договора на оказание консультационных услуг и акта приема-передачи, счета-фактуры исполнителя услуг (оригинал), платежных документов (платежных поручений, выписок банка, кассовых документов) в числе документов, подтверждающих оказание консультационных услуг, составляются и другие. 1.

Акт приема-передачи результатов услуг Необходимость оформления акта приема-передачи результатов услуг (либо иного документа, удостоверяющего приемку) подтверждается как гражданским, так и налоговым законодательством. Им обосновываются расходы у заказчика, который должен вести учет объемов консультационных услуг, времени их оказания. Для признания затрат на оказание консультационных услуг для целей налогообложения прибыли необходимо подтвердить их экономическую оправданность.
При этом экономически оправданные расходы — это затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота. Унифицированная форма акта не предусмотрена, поэтому стороны по договору вправе составлять такой акт в произвольной форме с указанием обязательных реквизитов.

Договор о возмездном оказании услуг

Индивидуальный Предприниматель Агалакова Светлана Валерьевна, действующая на основании Свидетельства серия 43 № 002075209,именуемая в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и __________________________________________________________________,

9.3.В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, выплаченные Заказчиком Исполнителю в рамках обучения на данном уровне и в счет обучения на следующих уровнях, возвращаются Заказчику в размере, определяемом пропорционально неиспользованному времени обучения.

Изучение немецкого языка

Консультант обязуется оказывать клиенту консультационные юридические услуги, а Клиент обязуется выплатить Консультанту вознаграждение за оказанные услуги и компенсировать все издержки и расходы, понесенные Консультантом в ходе оказания услуг.

7.1. Консультант и Клиент обязуются предпринять все разумные усилия, чтобы разрешать дружеским путем все споры, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с ним.
7.2. При невозможности разрешения спора дружеским путем все споры, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с ним, подлежат передаче на рассмотрение Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — «МКАС») в соответствии с Регламентом МКАС. Полномочия МКАС по разрешению таких споров являются исключительными.
7.3. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

Интересное:  Что делать если украли номера с автомобиля

Языковая школа

Исполнитель:
Частное образовательное учреждение дополнительного образования(фамилия, инициалы) «Языковая Школа»
Адрес: г. Вологда, ул. Мира, 56
Расчетный счет: 40703810112250100731
Вологодское отделение № 8638 СБ РФ г. Вологда
_______________________________
Директор ЯШ Л.Е. Кириллова

ДОГОВОР № ______________ о возмездном оказании образовательных услуг
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА»
Лицензия № 9144 от 04.07.2016 г. выдана Департаментом образования Вологодской области

До Момента Начала Оказания Услуг Англ

неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п. 1 ст. 28Закона «О защите прав потребителей»;

г) отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю, определяется в соответствии с п. п. 4и5 ст. 24Закона «О защите прав потребителей», которые предусматривают, что потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара (работы, услуги), установленной договором, и ценой соответствующего товара (работы, услуги) на момент добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Договор на оказание услуг пиар менеджера

3.1.2. Суммы издержек Исполнителя в размере _____________________ (_____________________________________________________________) руб. 3.2. Цена настоящего договора составляет: _____________________ (_____________________________________________________________) руб. 4.1.

Стоимость и описание Тарифов опубликованы на странице http://expomod.kz/price.html (далее — «Тарифы»); 3.2. Оказание Услуг, предоставляемых Компании в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на условиях полной предварительной оплаты Услуг. За вашей компанией будет закреплен отдельный менеджер, который большую часть времени будет работать у нас в офисе, но будет приходить и к вам (по желанию), чтобы держать руку на пульсе компании.

МБ ДОУ «Детский сад №246»

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную и иную услугу, далее «услуга» или несколько услуг, по желанию Заказчика, при наличии свободных мест в группах, в пределах дополнительной общеобразовательной программы, далее «Программа» в соответствии с учебным планом.

2.1.4. Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору, предупредив об этом Заказчика в письменной форме с последующим взиманием задолженности за оказанную услугу.

Ссылка на основную публикацию